工程款拖欠久了有补偿没(工程款 拖欠)
特邀律师
甲方拖延支付工程款工期延误
承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。
未按时支付工程款要承担违约责任。发包人未按照工程建设合同约定向承包人支付工程价款的,构成违约,承包人可以依法向人民法院起诉。
法律主观:未按合同支付工程款的违约金需要支付。
甲方不付工程款的,可采取的措施,具体如下:发包方以甲方未支付为理由,拒不支付的,可将其甲方列为被告或第三人向法院起诉;以质量或工期延误为由拒不支付,可按质量或工期延误原因确定责任方,主张权利。
未支付工程款导致的,应当由发包方向承包人支付违约金;如果是由于承包人自身原因不能按期完工的,承包人应向发包方支付违约金。甲方不配合,工期延误,工伤保险延期可以通过向甲方索要违约金来弥补损失。
甲方不付工程款的处理方法:如果合同没有约定支付工程款项,则甲方的行为属于违约,可以起诉甲方,主张甲方承担违约责任。违约责任的证明标准比较低,比较有胜算。
施工期间有一期进度款建设单位延迟45天支付。(能否索赔?索赔如何计算...
1、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。 没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。
2、当年7月份结算、支付上半年工资,次年元月份结算、支付上年度全年工资。 施工单位应当按照劳动合同约定支付职工工资。
3、如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。
工程超期按什么赔偿
按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。
工程逾期是属于合同违约的情形,合同有约定的按合同约定处理,没有约定的,按工程逾期造成的实际损失进行赔偿。《民法典》的规定,签订建设工程合同时,要载明工程完工的期限,施工方在规定期限内未完成施工的,就属于工程合同违约。
工程没有按期完成如何索赔 依据我国相关法律的规定,施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。
拖欠工程款经济损失赔偿标准
工程款拖欠赔偿金如何计算 国家法律法规规定拖欠工程款一般超过10天支付工程款,每延期一天按工程款总额的支付违约金。 一般应按照合同约定办理。 一方违约,可以要求承担违约责任,协商不成的,起诉解决。
建筑工程付款滞后如何索赔 拖欠工程款,属于普通民事纠纷,只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行。
用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月 最低工资标准 ,则按最低工资标准支付。